上海市建设工程施工图设计文件审查合同示范文本（2010版）
沪建交联[2010]988号
关于推行使用《上海市建设工程施工图设计文件审查合同示范文本（2010版）》的通知
各区（县）建设交通委、各工商分局、各有关单位：
为规范建设工程施工图设计文件审查行为，维护合同双方当事人的合法权益，促进施工图设计文件审查行业健康发展，根据《中华人民共和国合同法》等有关规定，上海市城乡建设和交通委员会、上海市工商行政管理局联合制定了《上海市建设工程施工图设计文件审查合同示范文本（2010版）》（以下简称《审查合同》），现予公布，在全市范围内推行使用，并就有关事项通知如下：
一、在本市建设工程施工图设计文件审查活动中，当事人均可使用《审查合同》，也可参照《审查合同》自行拟定合同文本。
二、各区（县）建设交通委、各工商分局、各有关单位应做好《审查合同》的宣传、推行使用和监督检查工作。
三、《审查合同》通过上海市工商行政管理局网站（http://www.sgs.gov.cn）和上海建筑建材业网站（http://www.ciac.sh.cn）予以公布。
四、本合同示范文本自2011年1月1日起使用。
五、《审查合同》由上海市城乡建设和交通委员会、上海市工商行政管理局联合制定，任何单位和个人不得出于商业目的擅自翻印和出售。今后在未制定新的版本前，本版本延续使用。
附件：上海市建设工程施工图设计文件审查合同示范文本（2010版）
二O一O年十一月三日
上海市建设工程施工图设计文件审查合同示范文本（2010版）
上海市城乡建设和交通委员会
制定
上海市工商行政管理局
使用说明
一、本合同文本是根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规制定的示范文本，供双方当事人约定采用，合同签订前请仔细阅读。
二、填写本合同时，文字符号必须规范、清晰、工整，填写内容准确齐全，力求合同条款约定具体、严密。
三、本合同签订后应报有关部门备案。
四、本合同可在上海市工商局网站（www.sgs.gov.cn）或上海建筑建材业网站（www.ciac.sh.cn）下载。
五、本合同示范文本自2011年 1月 1日起使用，今后凡未制定新的版本前，本版本延续使用。
合同编号：
上海市建设工程施工图设计文件审查合同（2010版）
甲方（建设单位）：
乙方（审查机构）：
根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规的规定，甲乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的基础上，经协商一致，签订本合同。
第一条 工程概况
一、工程名称: 。
二、报建编号： 。
三、工程建设地点： 。
四、总建筑面积： 平方米。
五、建筑类型：□住宅 □公建 □工业 □其它 。
六、工程总投资： 万元，其中，建安费： 万元。
七、勘察单位： 。
八、设计单位： 。
第二条 审查对象
。
第三条 审查内容
一、是否符合工程建设强制性标准。
二、地基基础和主体结构的安全性。
三、勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应图章和签字。
四、其他法律、法规、规章规定必须审查的内容。
第四条 审查依据
一、国家和本市有关法律、法规的规定以及工程建设强制性条文和标准。
二、项目相关的审批文件，征询、咨询意见。
三、有关专项审查、专项技术评审等评估报告。
第五条 审查时限
一、根据甲方的建设计划，本工程按以下方式进行审查：
□整体 □分阶段 □其他 。
二、甲方应提供审查所需的全部资料。乙方在收到资料或设计文件审查通知后，应在 个工作日内完成相应的审查工作。
三、审查工作期限不包括勘察设计单位的修改时间。
第六条 审查结果
一、审查合格的：
（一）乙方及时编制审查报告，并报有关部门备案。
（二）乙方向甲方提供施工图审查意见告知书、审查合格书和节能登记表。
（三）甲方收到审查合格书后的 个工作日内向乙方提供
套审查合格的施工图，经乙方审核无误后在施工图上加盖审查专用 章。
二、审查不合格的：
（一）乙方向甲方出具施工图审查整改意见，并报有关部门备案。
（二）甲方负责对施工图设计文件进行修改，并及时将修改的施工图设计文件交由乙方重新进行审查。
（三）乙方收到修改后的施工图设计文件后应及时告知有关部门。
第七条 审查费用及支付方式
一、审查总费用为： 。
二、支付方式：
（一）合同签订后 个工作日内，甲方应向乙方支付审查费用总额的 %，计（小写） 元，（大写） 元作为定金。定金在本合同履行后，抵作审查费用。
（二）甲乙双方同意按审查工作进度分阶段支付：
。
（三）审查不合格的，乙方出具施工图审查意见书后的 个工作日内，甲方向乙方支付审查费用总额的 %。当重新审查时，双方约定按以下方式处理： 。
第八条 甲方权利和义务
一、及时向乙方提供建设项目施工图审查的全套资料，并对其完整性、真实性负责。
二、提出建设工程项目施工图送审进度计划。
三、安排专人与乙方联系，协调处理与施工图审查工作有关事宜。
四、按照乙方的审查意见及时进行修改。
五、甲方对审查意见有疑义的，可报有关部门申请复审。
第九条 乙方权利和义务
一、安排符合上海市建设工程施工图设计文件审查人员要求的专业技术人员从事审查工作。
二、保证审查质量，确保相关部门的规定、专项评估意见等在施工图审查中落实。
三、审查工作完成后，除上报、送审和应存档的图纸资料外，乙方应将甲方提供的其他资料归还甲方，并负保密义务。
四、不具有超限高层建筑工程审查资格的审查机构在审查过程中发现所审查项目为超限高层项目时，应终止审查并向有关部门报告。
第十条 违约责任
一、甲方逾期支付审查费用的，每延误一天，按逾期支付审查费用的 %向乙方支付违约金。
二、乙方延误审查工作的，每延误一天，应按审查费用的 %向甲方支付违约金。
三、施工图设计文件审查合格后，仍有违反法律、法规和工程建设强制性标准的问题，给建设单位造成损失的，乙方依法承担相应的赔偿责任。
四、其他违约责任： 。
第十一条 其他约定
。
第十二条 争议解决方式
双方发生争议的，可协商解决，或向有关部门申请调解；也可提请上海仲裁委员会仲裁（不愿意仲裁而选择向法院提起诉讼的，请双方在签署合同时将此仲裁条款划去）。
第十三条 附则
一、本合同未尽事宜经双方协商可另订补充协议，补充协议应与本合同一并报有关部门备案。
二、本合同经甲乙双方签字或盖章之日起生效。本合同一式 份，其中甲方 份，乙方 份，报有关部门备案 份。
甲方（盖章）： 乙方（盖章）：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人（签字）： 委托代理人（签字）：
通讯地址： 通讯地址：
邮政编码： 邮政编码：
电 话： 电 话：
传 真： 传 真：
开户银行： 开户银行：
银行帐号： 银行帐号：
日 期： 年 月 日 日 期： 年 月 日
